作为实际施工人就电力工程施工完毕后，直接主张工程款的证据目录

证据目录一、证明合同关系及原告实际施工人身份的证据三份《供配电工程施工合同》及一份《基建电施工合同》证明：被告将涉案项目的L2、L3、L6地块的供配电工程及项目南地块基建电工程发包给王者电力，原告齐号作为王者电力代理人与被告签订合同。合同详细约定了工程承包范围、合同工期、合同价款、支付方式及节点、违约责任等，各地块合同价款分别为1699万、609万、932万元，基建电合同价款为150万。《合作协议》证明：王者电力与原告签订《合作协议》，明确原告为业丰缤纷里项目部总负责人，全权负责涉案工程。原告收到第三人支付工程款部分款项的转账记录证明：原告实际收到案涉工程款，第三人扣除管理费后支付。原告与第三人处姚青青、张会计的部分微信聊天截屏，及与被告处张增立及案涉项目微信群的部分微信聊天截屏证明：原告在施工过程中与被告工作人员沟通，第三人未实际参与；原告就工程款支付、票据事宜等与第三人频繁沟通。《销售合同》《产品购销合同》《工矿产品订货合同》及原告持有供应商所出具的部分收款收据证明：原告负责解决案涉工程所需设备、材料的合同签订、发票等事宜，并支付相应费用。第三人要求原告签署的部分（4张）转款委托证明：第三人要求原告签订《转款委托》，以证明其向第三方公司支付的款项直接抵扣原告应得工程款。工程款拨付申请表两份证明：原告曾向被告申请拨付工程款。原告对外签订的部分工程劳务合同及对外支付的劳务费用证明：原告对外签订《工程劳务合同》并支付劳务款项，实际负责工程推进。二、证明工程已施工完毕并验收合格的证据客户受电工程中间检查回执单9份、客户受电工程竣工检验回执单3份证明：原告按涉案工程所有内容（含合同内及合同外增项部分）施工完毕，经供电局验收合格。2019年7月29日《送电申请单》两份、2019年12月20日《送电申请单》一份、2021年1月20日《委托书》及竣工检验回执单、2021年10月21日《送电申请单》证明：L2、L3、L6地块供配电工程分别于2019年8月6日、2019年8月6日、2019年12月31日送电；S1-5地块基建电工程经竣工验收合格后于2021年10月21日送电。三、证明合同外增项签证部分费用的证据关于2号地块公共商业配电房高压柜更改柜体顺序情况说明、2018082001工作联系单、对比图纸4张，及2号院高压柜顺序变更工程预算书证明：2号院高压柜顺序变更工程造价81503.69元。关于国一路二次施工签证的情况说明、2018年11月12日业丰缤纷里现场沟通会会议纪要、对比图纸2张、国一路新增排管返工工程预算书证明：国一路二次施工，新增排管返工工程造价435786.32元。关于公共绿地排管顶管签证的情况说明、2018年6月14日业丰缤纷里现场沟通会会议纪要、2018年7月20日会议纪要、对比图纸6张，及公共绿地外网排管顶管工程预算书证明：公共绿地外网排管顶管工程造价3269380.22元。电缆对接头制作安装工程预算书，L3地块3#楼西单元母线改造工程报价清单，L3地块3#楼东单元母线改造工程报价清单，2号院改开闭所北门费用单、及2019年8月27日建设单位通知单、2022年1月20日工作联系单、2022年电表照片两张、《工业品买卖合同》及临时电表费用造价单，与被告员工王宫晓的微信聊天截屏证明：电缆对接头制作安装工程造价81744.59元、L3地块3#楼西单元母线改造工程造价22227.68元、L3地块3#楼东单元母线改造工程造价18785.60元，2号院改开闭所北门费用20260元，被告要求原告先行安装临时电表，花费400223元，共计543240.87元，相应事宜均与被告沟通。合同外增项签证部分（含临时电表）费用计4329911.1元。四、证明因被告原因导致工期延误及原告无违约行为的证据2018年3月27日会议纪要证明：原被告及相关单位就案涉项目施工进行沟通，明确原告按被告要求提供的图纸施工，且2018年3月27日图纸尚未经电力部门通过。2018年6月8日联系单、2018年6月20日工作联系单、2018年6月29日工作联系单证明：因被告原因致原告无法顺利施工，且有关内网排管位、新建井、路径变更等已经被告同意。2018年11月12日会议纪要证明：外网设计路径12+1排管，变更为15+1排管。2018年11月15日工作联系单证明：因被告图纸未审核通过，后因排管的变更而需全部返工，相应责任归责于被告。2018年11月20日工作联系单证明：因设计图纸变更，1号楼北侧排管需增加至15+1位，相应工期的延误归责于被告。2019年1月7日工作联系单、2019年3月1日工作联系单、2019年8月27日工作联系单证明：原告因施工现场被告原因出现的渗水现象，及开闭所、气体灭火装置、网络信号、渗水现象等多项问题，多次与被告沟通。2019年4月28日承诺书